Objet : Réalisation de construction d’une maternité à Tienkour/Commune de Tienkour.
1. La commune Rurale de Tienkour dispose de fonds sur le budget du PDREAS/ 2024, afin de financer les travaux de construction d’une maternité à Tienkour / Commune Rurale de Tienkour et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N°002/CR-T
2. La commune Rurale de Tienkour sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Construction d’une maternité à Tienkour. Les travaux comprennent : Installation du chantier par le transport du matériel, faire des travaux de terrassement, béton maçonnerie en fondation, béton maçonnerie en élévation, Enduit Chape, couverture en tõles, électrification du bâtiment, menuiserie (renforcée par des barres de fers plats), peinture et le nettoyage du chantier.
3. La passation du Marché sera conduite par DRPCO tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune rurale de Tienkour Cell : 73 61 23 08/74 76 88 04 et prendre connaissance de la DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Tiernikour à partir 9 Août 2024 de 8 H30 mn à 16 Heures.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Les documents suivants :
Agrément, carte professionnelle ou document équivalent,
Quitus fiscal à jour ;
Certificat de non faillite datant de moins de 3 mois,
Présentation des états financiers (bilans, extraits des bilans ou compte d’exploitation)
La caution de bonne exécution qui varie entre 3 et 5% ;
La caution bancaire ;
Expériences avérées dans les travaux similaires : au 5 marchés similaires : 2020 à 2023.
6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes :
Carte INPS et OMH à jour ;
CV du personnel et diplômes,
Chronogramme.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de DRPCO et le retirer contre paiement ? d’une somme non remboursable de 40 000 Fefa à la Mairie de Tienkour.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Commune Rurale de Tienkour au plus Tard 25 Août 2024. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 900 00 Fcfa ou un pourcentage minimum du prix de l’offre soit 2% conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.
10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 en jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 25 Août 2024 à l’adresse suivante à la mairie de Tienkour à partir de 10 Heures.