Objet : Pour les travaux d’aménagement et équipement d’un périmètre irrigué villageois de 30 Ha à Sombole dans la commune Rurale de Haribomo
1. La commune Rurale de Haribomo dispose de fonds sur le budget du PDREAS/ ANICT 2023, afin de financer les travaux d’aménagement et équipement d’un périmètre irrigué villageois de 30 Ha à Sombole dans la commune Rurale de Haribomo et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N°001 / CR-H
2. La commune Rurale de Haribomo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Installation et repris du chantier, le terrassement: les travaux sur canal principal, Ouvrages 1 Bassin de dissipation, Ouvrage du canal secondaire, Ouvrage de prise d’eau (2 partiteurs et 1 coude) Fourniture et pose d’un GMP de 3 cylindres, Nettoyage du chantier.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune rurale de Haribomo – Cell : 76 20 90 07 / 76 24 21 09 et prendre connaissance de la DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Haribomo à partir de 8 H30 mn à 16 Heures tous les jours ouvrables à partir du 16 Décembre 2023
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Les documents suivants :
– Statut,
– Attestation du registre du commerce,
– Carte professionnelle ou tout autre document authentique autorisant le soumissionnaire à exercer la profession,
– INPS et OMH.
– CV du personnel et diplômes
6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes :
– Agrément en BTP,
– Certificat de non faillite,
– Quitus fiscal
– Montant proposé.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de DRPCO et le retirer contre paiementd’une somme non remboursable de 30 000 Fcfa à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Daka Fifo à partir du 2 Décembre 2023
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Commune Rurale de Haribomo au plus tard le 16 Décembre 2023 à partir de 10 H.. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre le chiffre d’affaire, une garantie de soumission d’un montant de 1 500 000 Fcfa ou un pourcentage minimum du prix de l’offre soit 2% conformément à l’article 69 du Code des marchés publics, les bilans des 3 dernières années : 2020, 2021 et 2022
10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 en jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18 Décembre 2023 à partir de 10 Heures à l’adresse suivante : à la mairie de Daka Fifo