AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE No: 03-2019-ICCO-EJOM KOULIKORO
Le Projet ‘’Emploi des Jeunes crée des Opportunités ici au Mali (EJOM)’’dispose de fonds sur le budget SP91101 – 5. 27, afin de financer l’aménagement de vingt (20) fermes horticoles dans les régions de Kayes, Koulikoro et Gao, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux d’aménagement de deux (02) fermes horticoles dans la région de Koulikoro, en 2 lots distincts de travaux repartis comme suit :
- Lot 1: Travaux d’aménagement d’une ferme horticole de 04 ha dans la commune de Massigui, village de Mansara ;
- Lot 2: Travaux d’aménagement d’une ferme horticole de 04 ha dans la commune de Nonsombougou, village de Pentiérébougou ;
Le projet EJOM sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution des travaux d’aménagement de deux (02) fermes horticoles dans la région de Koulikoro, repartis en 2 lots distincts ci-après désignés :
- Lot 1: Travaux d’aménagement d’une ferme horticole de 04 ha dans la commune de Massigui, village de Mansara ;
- Lot 2: Travaux d’aménagement d’une ferme horticole de 04 ha dans la commune de Nonsombougou, village de Pentiérébougou ;
NB : Les entreprises peuvent soumissionner à l’ensemble des lots mais ne peuvent être attributaire que de deux lots au maximum.
Les travaux prévus dans le cadre de ce marché sont à réaliser dans un délai maximum de quatre-vingt (90) jours pour chaque lot à compter de la date de l’ordre de service de démarrage des travaux notifiée à l’entreprise. Le délai d’exécution des travaux n’est pas cumulatif pour 2 lots de marché.
La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’agence ICCO EJOM KOULIKORO, à Koulikoro Quartier Souban, Rue 633, Porte 381, Téléphone 21 26 20 70 & 94 64 63 36 ; ou en adressant une demande à l’adresse suivante : s.ky@icco.nl; et prendre connaissance du Dossier d’Appel téléchargeable en ligne (Cliquer ici).
Les exigences en matière de qualifications sont :
- l’expérience,
- La capacité financière,
- Les moyens humains et matériels requis par entreprises.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet en cliquant ici
Les offres devront être soumises aux adresses mentionnées ci-dessus au plus tard le 20 Janvier 2019 avant 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 5% du prix de l’offre.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22 Janvier 2019 à 09 heures à l’adresse donnée ci-dessus.