Avis d’Appel à la concurrence
PROJET EJOM/SNV
AVIS N° 03/2019-EJOM
Le Projet ‘’Emploi des Jeunes crée des Opportunités ici au Mali (EJOM’)’ dispose de fonds sur le budget SP1101 – 5. 27, afin de financer l’aménagement de vingt (20) fermes horticoles dans les régions de Kayes, Koulikoro et Gao, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux d’aménagement d’une (01) ferme horticole de 4 ha, à Tassiga, commune de Bourra, région de Gao.
Le projet EJOM sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles, répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement d’une (01) ferme horticole de 4 ha à Tassiga, commune de Bourra, région de Gao.
Les travaux prévus dans le cadre de ce marché sont à réaliser dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de démarrage des travaux fixée dans l’ordre de service de démarrage des travaux.
La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la SNV Bamako (siège de la coordination du projet EJOM à Bamako) à l’adresse suivante : SNV Mali, Rue 17, porte 305 Badalabougou Est, Bamako ; BP : 2220 Bamako, Tél : +223 20 23 33 47/ 20 23 65 40 et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à la même adresse de 8 à 16 heures tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- L’expérience,
- La capacité financière,
- Les moyens humains et matériels requis par l’entreprise.
Voir le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet aux adresses mentionnées ci-dessus.
Les offres devront être soumises aux adresses mentionnées ci-dessus au plus tard le 24/12/2019 avant 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 3% du prix de l’offre.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24/12/2019 à 10 heures 30 à la SNV/coordination du projet EJOM à Bamako à l’adresse citée ci-dessus.