n°001/2018/t/drPco/Poste dia.-Zan./ar du 17 août 2018
1. L’Autorité Routière dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la construction des postes de péage de Diamou et de Zantiguila en deux (02) lots, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux de construction.
2. L’Autorité Routière sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants pour chaque lot :
– Construction de deux (02) guérites,
– Construction de locaux du chef d’équipe et des agents de sécurité,
– Construction d’un bloc de deux (02) latrines VIP,
– Construction d’un hangar métallique.
– Installation d’un système d’équipements photovoltaïques.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Technique de l’Autorité Routière, tel : +223 20 29 11 25 / 20 29 32 65, Fax : +223 20 29 11 08, infos@arfer-mali.net, et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après l’Autorité Routière, Hamdallaye ACI 2000, Rue 230, Porte 153, 03 BP 12 Bamako, de 7 heures 30 minutes à 16 heures.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
• Une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins deux (02) ouvrages de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel à concurrence au cours des trois (03) dernières années (2015, 2016, 2017)
• Un personnel comprenant, pour chaque lot, au moins :
o Le conducteur de travaux devra justifier d’au moins cinq (05) années d’expérience et devra être un ingénieur en Bâtiment et Travaux Publics ou équivalent ;
o Chef de chantier devra justifier d’au moins trois (03) années d’expériences et devra être un technicien supérieur en Bâtiment ou équivalent.
• Le matériel essentiel est au minimum le suivant pour chaque lot :
o Un (01) Camion benne de 7 m3 minimum ;
o Une (01) Citerne à eau de 10.000 litres minimum ;
o Une (01) Bétonnière de 300 litres minimum ;
o Un (01) vibrateur à aiguille pour béton ;
o Un (01) Lot de Petits Matériels de Chantier ;
• Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis au cours des trois dernières années (2015, 2016, 2017) doit être au moins égal à cent millions (100 000 000) fcfa ;
• Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de FCFA : vingt millions (20 000 000) fcfa ;
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) fcfa à l’adresse mentionnée ci-après : Autorité Routière, Hamdallaye ACI 2000, Rue 230, Porte 153, 03 BP 12 Bamako. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par porteur.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : l’Autorité Routière, Hamdallaye ACI 2000, Rue 230, Porte 153, 03 BP 12 Bamako au plus tard le 25 septembre 2018 à 10 heures 00 minutes (tu). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) fcfa conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 25 septembre 2018 à 10 heures 00 minutes (tu) à l’adresse suivante : l’Autorité Routière, Hamdallaye ACI 2000, Rue 230, Porte 153, 03 BP 12 Bamako.