AO n°03 PPM-DFM/2017
A : Toutes entreprises sur la liste
Objet : Travaux de construction de fondations en vue de l’installation d’un entrepôt moderne préfabriqué (W.I.B) dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso
Référence : [construction des entrepôts modernes en trois (03) lots]
AO N° : 03/.PPM/2017 précédé de pré qualification
Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC 1.1), sous financement (défini au DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter à prendre part à un Appel d’offres ouvert précédé d’une pré-qualification pour : les travaux de construction de fondations en vue de l’installation d’un entrepôt moderne préfabriqué  W.I.B dans les régions de Kayes, Koulikoro et Mopti en trois (03) lots.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais, ne peuvent être adjudicateur que d’un seul lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est compris entre 90 à 120 jours.
Le présent Appel d’offres a été adressé aux candidats inscrits sur la liste restreinte, dont les noms figurent ci-après :
XCM (XINXIANG CHINE) MALI
E.A BTP
ENTREPRISE DOUMBIAS TP
ESATT SARL
BUILDERS DIAWARA SOLAR
SANDY CONSTRUCTION
ANTA CONSTRUCTION
ENTREPRISE DEMBELELA CONSTRUCTION
KOUMA INDUSTRIE
EBGC
TILEMSI DISTRIBUTION SA
CAMA TRADING ET BTP
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert précédé d’une pré-qualification  tel que défini dans le code des Marchés publics à l’article  46.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) de Francs CFAà l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction générale de la pharmacie populaire de Mali, Avenue Moussa TRAVELE BP 277
Tél : (+223) 20 22 50 93 / 20 22 50 59
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par voie électronique. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction générale de la pharmacie populaire de Mali, Avenue Moussa TRAVELE BP 277  Tél : (+223) 20 22 50 93 / 20 22 50 59  au plus tard le 04 avril 2017 à 10 heures précisesen un (1) original et deux copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires présents à l’adresse ci-après Salle de réunion Secrétariat de la Direction générale de la pharmacie populaire de Mali, Avenue Moussa TRAVELE BP 277  Tél : (+223) 20 22 50 93 / 20 22 50 59
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :            
Lot 1 (Kayes) : Cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFA
Lot 2 (Koulikoro) : Quatre  millions (4 000 000) F CFA
Lot 3 (Mopti) : Quatre  millions (4 000 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.    
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 04 avril 2017  à 10 heures précisesà l’adresse suivante : Salle de réunion Secrétariat de la Direction générale de la pharmacie populaire de Mali, Avenue Moussa TRAVELE BP 277  Tél : (+223) 20 22 50 93 / 20 22 50 59