AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE N° 01/CRK/2024
- Objet du marché :
La Commune Rurale de Koulou a reçu des fonds du Droit de Tirage Spéciaux (PCPC 2024) de la Coopération Allemande et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de travaux de construction d’infrastructures scolaires à Balandougou. - Description des travaux :
Le Maire de la Commune Rurale de Koulou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe et équipement à Balandougou.
- Procédure de passation du marché :
La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini par la décision N° 0124 du 28 Février 2024 de l’Arrêté Interministériel N°10-124/MEF-MATCD-SG du 28 Février 2024 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles. - Informations et consultation du dossier d’appel à la concurrence :
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du premier adjoint du maire de la commune rurale de Koulou, tél : 79 28 24 15, et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du chef des services techniques de la mairie de Koulou, tous les jours ouvrables de 09 heures à 15 heures. - Exigences en matière de qualifications :
a) Capacité financière :
Le soumissionnaire doit avoir réalisé pour des travaux de construction au cours des trois dernières années (2021, 2022 et 2023) un chiffre d’affaires annuel moyen de 75 000 000 F CFA ou leur équivalent en monnaie librement convertible. Il devra disposer de liquidités ou de facilités de crédit à hauteur de 10 000 000 F CFA.b) Capacité technique et expérience :
Le soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité technique suivantes :- Le soumissionnaire devra justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins trois (03) ouvrages de nature et de complexité similaire aux travaux objets du présent appel à concurrence au cours des cinq dernières années (2021, 2022 et 2023), et qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel. Cette expérience devra comporter au moins la construction d’infrastructures scolaires ou similaires avec des structures en béton armé.
- Le soumissionnaire devra justifier qu’il dispose d’un personnel comprenant au moins : un directeur des travaux, un conducteur de travaux.
- Le soumissionnaire devra disposer du matériel essentiel comme spécifié dans l’IC 5.1.
- Retrait du dossier d’appel à la concurrence :
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme de 25 000 F CFA auprès du régisseur de recettes de la mairie de Koulou, au siège de la mairie de Koulou. La méthode de paiement sera en espèces, contre quittance. - Soumission des offres :
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau du chef des services techniques de la mairie de Koulou au plus tard le 06/01/2025 à 10 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. - Garantie de soumission :
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de 800 000 F CFA. - Engagement des soumissionnaires :
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. - Ouverture des offres :
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06/01/2025 à 10h30 dans la salle de délibérations de la mairie de Koulou.