1. Le Centre de Formation des Collectivités territoriales (CFCT) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer des travaux de réhabilitation et de cloisonnement de bâtiments au Centre de Formation des Collectivités territoriales (CFCT) au titre de l’exercice 2024, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés
relatifs aux travaux de réhabilitation du bloc d’hébergement (Bâtiment B) et de cloisonnement de l’aile gauche du 2ème étage du bâtiment administratif du Centre de Formation des Collectivités territoriales (CFCT) au titre de l’exercice 2024.

2. Le Centre de Formation des Collectivités territoriales (CFCT) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux en deux (02) lots : Lot1 : réhabilitation du bloc d’hébergement (bâtiment B) du CFCT ; Lot2 : cloisonnement de l’aile gauche du 2ème étage du bâtiment administratif du CFCT.
Un même candidat peut soumissionner pour un lot ou les deux lots. Un même soumissionnaire peut être attributaire d’un marché pour un lot ou les deux lots à la fois.

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à 24.2 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié par l’Arrêté n°2020-1560/MEF-SG du 22 avril 2020, fixant les modalités d’application du Décret N°2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Centre de Formation des Collectivités territoriales (CFCT) issasidibe6296@gmail.com et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34, 66 85 90 51, de 08 heures à 16 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Les exigences en matière de qualifications sont :
• Expérience pertinente :
Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils satisfont aux exigences (fournir les documents à l’appui) d’expérience ci-après : avoir réalisé, avec succès, au moins deux (02) marchés de travaux similaires. On entend par marché de travaux similaires, un marché consistant à la réalisation de travaux de construction, réhabilitation ou rénovation de bâtiments pour le compte d’organismes publics, para publics ou internationaux. Les pièces probantes de l’exécution satisfaisante des marchés similaires doivent être obligatoirement fournies dans l’offre, à savoir : les copies certifiées conformes des attestations de bonne exécution ou celles des procès-verbaux de réception provisoire ou définitif, accompagnées des pages de garde et de signature, voire l’intégralité, des contrats/marchés correspondants.
• Organisation :
Les entreprises soumissionnaires sont invitées à se prononcer sur leur organisation pour la réalisation des travaux, notamment les moyens humains, matériels et logistiques appropriés.
Un planning d’exécution des travaux dans un délai maximum de quarante-cinq (45) est requis.
• Capacités financières :
Les entreprises soumissionnaires doivent :
– joindre à leurs offres : les bilans des trois (3) dernières années (2020, 2021 et 2022), certifiés par un comptable ou expert-comptable agréé inscrit à l’Ordre et portant apposition du visa des impôts avec la mention « bilan conforme aux déclarations souscrites aux services des impôts » ;
– fournir un chiffre d’affaire des trois dernières années (2020, 2021 et 2022), dont la moyenne est égale ou supérieure au montant de l’offre du soumissionnaire.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant pas fournir les bilans des trois dernières années en sont dispensées. Toutefois, leur candidature sera examinée au regard des capacités professionnelles et techniques, notamment par le biais des expériences et références obtenues par leurs dirigeants. Elles doivent fournir un engagement d’une banque ou établissement financier à financer le marché à concurrence d’un montant : au moins égal au montant de l’offre du soumissionnaire.

6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes :
– une copie certifiée conforme à l’original du Registre de commerce et du crédit mobilier ;
– une copie certifiée conforme à l’original de la Carte d’Identification Fiscale ;
– une copie certifiée conforme à l’original du Quitus Fiscal en cours de validité à la date limite de dépôt des offres ;
– une copie certifiée conforme à l’original de la Déclaration mensuelle de la TVA en cours de validité à la date limite de dépôt des offres ;
– une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de non-faillite datant de moins de trois (3) mois à la date limite de dépôt des offres ;
– une copie certifiée conforme de l’agrément ;
– une garantie de soumission bancaire d’un montant d’Un million (1 000 000) de francs CFA.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA au Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34, de 08 heures à 16 heures.

8. Les offres comprenant un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées, sous pli fermé, avec la mention : « DRPCO_ Travaux de réhabilitation et de cloisonnement de bâtiments au CFCT au titre de l’exercice 2024 », à l’adresse ci-après:  Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34, au plus tard le mardi 11 juin 2024, à 09 heures 45 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le mardi 11 juin 2024, à 10 heures 00 mn, à l’adresse ci-après : Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), Route de Kati, BP E 384, Tél. : 20 74 21 34.