AAO n°: 04/CR-SITAKILY/2022
1. La Mairie de la Commune Rurale de Sitakily au cours de son conseil communal à l’intention d’utiliser une partie de son budget communal pour effectuer des paiements éligibles au titre des marchés des « travaux de construction de dix-huit (18) Magasins, cinq (05) hangars et un (01) château d’eau au nouveau marché de Djidian » dans la Commune Rurale de Sitakily, Cercle de Kéniéba, Région de Kayes
2. La Mairie de la Commune Rurale de Sitakily sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les dits Travaux repartis en lot unique
Délai d’exécution 4 mois
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétaire général de la mairie de Sitakily tel : 73 10 76 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la mairie de Sitakily tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 16 heures TU.
4. Les exigences en matière de qualifications sont :
Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes :
-Garantie d’offres ;
-La soumission datée et signée ;
-Le devis daté et signé ;
-La procuration du signataire (le cas échéant) ;
-Le bordereau des prix unitaires daté et signé ;
-Le quitus fiscal ;
-L’Agrément ou la carte professionnelle ;
-Le certificat de non faillite ;
-La ligne de crédit ;
-Acte de constitution de groupement (le cas échéant).
Les pièces ci-après seront demandées à l’attributaire provisoire dans un délai de deux (02) jours ouvrables :
– Statuts ;
– Attestation OMH ;
– Attestation INPS ;
– Carte d’identification fiscale.
Capacité financière
• Le soumissionnaire doit avoir réalisé des travaux de construction de nature et de complexité similaire et soutenir les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années par des bilans certifiés par un Expert-Comptable Agrée et enregistré aux impôts.
• Il devra disposer de liquidités ou de facilités de crédit à hauteur minimum de : Cent millions (100 000 000) de francs CFA ou leurs montants équivalents en monnaie librement convertible ;
Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :
Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux (02) marchés pendant les cinq (05) dernières années (2016, 2017,2018, 2019 et 2020) avec une valeur minimale de : Deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ou leurs montants équivalents en monnaie librement convertible, et qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. Disponibilité d’un personnel clé qualifié pour ce projet : Directeur de Projet, Conducteur des travaux, Chef de chantier, Ingénieur Topographe, Ingénieur Géotechnicien (Voir le DPAO pour les information détaillées).
Les entreprises nouvellement créées sont dispe0nsées de la fourniture d’expérience conformément à l’article 4 de l’article 24.2 de l’Arrêté N°2015-1560/MEF-SG du 22 avril 2020 portant modification de l’arrêté n°2015-3721 / MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service. Afin de permettre d’apprécier leurs capacités financières, ces entreprises doivent fournir les déclarations des banques ou organismes financiers habilités, attestant de la disponibilité de fonds ou un engagement bancaire à financer le marché d’un montant de Cent millions (100 000 000) franc CFA.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA. La méthode de paiement sera en espèce contre un reçu. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par support physique à retirer sur place. Le document d’Appel d’offres sera adressé par voie postale à un soumissionnaire étranger à ses frais.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Sitakily au plus tard le 22-10- 2022 à 10heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission (garantie bancaire), d’un montant de: deux millions quatre cent mille francs (2 400 000 FCFA)
NB : L’absence de garantie de soumission est éliminatoire
8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion de la Mairie de Sitakily, le 22/10/2022 à 11 Heures 00 minute